• Проект Договора.
  • ГАРАНТИИ
  • Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок
  • Публикация Извещения о проведении конкурса
  • Предоставление Конкурсной документации поставщикам
  • Подготовка Конкурсных заявок



  • страница7/9
    Дата14.09.2018
    Размер1.55 Mb.
    ТипКонкурсная документация

    Оао «курганэнерго»


    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    Закупка продукции с разбиением заказа на лоты


      1. Участник конкурса может подать Конкурсную заявку на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача Конкурсной заявки на часть лота по отдельным его позициям, или на часть объема лота.

      2. В случае подачи Конкурсной заявки на несколько лотов в дополнение к требованиям подраздела 9.4 должны быть соблюдены следующие требования:

        1. Error: Reference source not found должно содержать указание номера и названия каждого лота, а в качестве общей суммы — сумму по каждому из лотов.

        2. Error: Reference source not found и Error: Reference source not found должны быть подготовлены отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

      3. На внутренних конвертах с Конкурсной заявкой и ее копиями следует дополнительно обозначить номера и названия лотов, на которые подается Конкурсная заявка.

      4. Оценка Конкурсных заявок (подраздел 9.10), определение Победителей конкурса (подраздел 10.2) и подписание протокола о результатах конкурса (подраздел 10.2.4) будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов.



    1. Проект Договора.


    ДОГОВОР ПОДРЯДА №

    г. Курган « » 2011 г.


    Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Курганэнерго» (ОАО «Курганэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шевченко Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ________________________________________________________.

    Работы выполняются из материалов Подрядчика. По согласованию сторон возможно использование при выполнении работ материалов Заказчика. Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

    1.2. Риск случайной утраты и случайного повреждения результата работ, а так же риск утраты и повреждения материалов, иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору, до подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ несёт Подрядчик. В случае утраты (повреждения), по обстоятельствам непреодолимой силы возмещение затрат на восстановление производится сторонами поровну. В случае вины Заказчика за утрату (повреждение), Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и использованных материалов.


    1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    Срок начала работ по договору – 01.09.2011 г.

    Срок окончания работ по договору – 31.12.2011 г.




    1. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору представлена в Сводном сметном расчете, и составляет в текущих ценах _________________, в том числе НДС – _________ рублей.

    3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения от Подрядчика счета выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________, в том числе НДС – __________ рублей. Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму предоплаты в течение 5 дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

    3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика счет – фактуры, оформленного на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки формы КС-3, путем перечисления денежной суммы за вычетом суммы аванса на счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

    3.4. Днем оплаты по настоящему договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    3.5. В стоимость работ включаются все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ.

    3.6. Любое изменение цены допускается по письменному согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения.




    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

    4.1. Заказчик имеет право:

    4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    4.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

    4.2. Заказчик обязан:

    4.2.1. В пятнадцатидневный срок с момента получения Акта приема-сдачи выполненных работ рассмотреть его, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

    4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

    4 .3. Подрядчик обязан:

    4.3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

    4.3.2. Информировать Заказчика о заключении Договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. Ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ перед Заказчиком несет Подрядчик.

    4.3.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, используемых для выполнения работ, в том числе переданных Заказчиком.



    1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки формы КС-3 (при необходимости оформляется акт КС-11).

    5.2. Заказчик принимает результат выполненных работ, соответствующий требованиям настоящего Договора, в течение 15 дней с момента получения от Подрядчика подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки формы КС-3, путем подписания, либо представляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа.

    5.3. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    1. ГАРАНТИИ

    6.1. Подрядчик гарантирует:

    - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

    - качество выполнения всех работ, соответствующее настоящему договору, проектной документации, ГОСТ, ОСТ, ТУ, действующим нормам, обычно предъявляемым требованиям на протяжении всего гарантийного срока, указанного в п.6.3. настоящего Договора.

    - своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантии на результат выполненных работ.

    6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы использованных материалов и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

    6.3. Гарантия на результат выполненных работ устанавливается сроком на 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения оборудования со стороны третьих лиц. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

    6.4. Если в период гарантии на результат выполненной работы обнаружатся дефекты в работах, выполненных Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента уведомления Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего характер выявленных недостатков, согласования порядка их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. Неявка представителя Подрядчика в этом случае рассматривается как отказ от составления Акта обнаруженных дефектов и недостатков.

    6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 6.4. настоящего договора, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы в течение 15 дней с момента уведомления Заказчиком путем перечисления денежной суммы на счет, указанный Заказчиком в данном уведомлении, либо Заказчик производит удержание денежной суммы в возмещение понесенных им расходов из суммы денежных средств, причитающихся Подрядчику в качестве оплаты за выполненные работы.




    1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. За нарушение установленного Подрядчиком срока начала либо срока окончания выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% цены договора за каждый день просрочки.

    7.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки, а также в период срока гарантии на выполненный результат работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить недостатки в работе за свой счет.

    В случае отказа Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в работе, либо в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов по устранению выявленных недостатков в работе.

    7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков работы в ходе ее приемки или в период срока гарантии на выполненный результат работ, а также в случае использования Подрядчиком при выполнении работ материалов и их комплектующих, не соответствующих предоставленным сертификатам качества, стоимость некачественно выполненных работ, либо работ с использованием таких материалов, уменьшается на 40% по сравнению с установленной в Договоре или Дополнительном соглашении к договору.

    7.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период срока гарантии на выполненный результат работ, а также выявление факта использования Подрядчиком материалов, запасных частей, комплектующих, не соответствующих предоставленным сертификатам качества, фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения. При уклонении Подрядчика от подписания акта, фиксирующего указанные нарушения, акт считается принятым в редакции Заказчика, если в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Заказчика уведомления об обнаружении недостатков в результатах работ Подрядчиком не будет предоставлен мотивированный отказ от подписания акта.

    7.5. Если после оплаты Заказчиком выполненных работ обнаружатся недостатки в выполненных работах либо факт использования материалов, не соответствующих сертификатам качества, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму штрафной неустойки, указанную в п.7.2 или денежную сумму, составляющую разницу стоимости работы, определенной по п.7.3 настоящего договора и фактически уплаченными денежными средствами за данную работу из стоимости следующего этапа работ по данному или иному договору, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке.



    1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

    8.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.



    1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

    9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в случае, если сторонам не удалось прийти к соглашению путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.



    1. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

    10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

    10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.


    1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



    Подрядчик”:


    Заказчик”:

    ОАО «Курганэнерго»

    640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 40

    ИНН 4501013657 КПП 450150001

    Р/с 40702810600000000592

    ОАО КБ "Агропромкредит", г. Лыткарино

    К/с 30101810500000000710

    БИК 044552710


    ОАО «Курганэнерго»

    Генеральный директор
    ___________________ О.С. Шевченко

    м.п.



    1. Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

      1. Общий порядок проведения конкурса


        1. Конкурс проводится в следующем порядке:

            1. Публикация Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации (подраздел 9.2);

            2. Подготовка Участниками конкурса своих Конкурсных заявок; разъяснение Организатором конкурса Конкурсной документации, если необходимо (подраздел 9.4);

            3. Подача Конкурсных заявок и их прием (подраздел 9.8);

            4. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками (подраздел 9.9);

            5. Оценка Конкурсных заявок (подраздел 9.10);

            6. Определение Победителя конкурса (подраздел 10.2);

            7. Подписание Протокола о результатах конкурса (подраздел 10.2.4);

            8. Подписание Договора (подраздел 10.3);

            9. Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса (подраздел 10.4).

        2. Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 11
      2. Публикация Извещения о проведении конкурса


        1. Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

        2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.
      3. Предоставление Конкурсной документации поставщикам


        1. Участники должны получить Конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

        2. Организатор конкурса отвечает за выполнение условий Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации только перед теми Участниками конкурса, которые получили Конкурсную документацию в порядке, указанном в пункте 9.3.1.
      4. Подготовка Конкурсных заявок


      5. Общие требования к Конкурсной заявке

          1. Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:

            1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел Error: Reference source not found);

            2. Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел Error: Reference source not found);

            3. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел Error: Reference source not found);

            4. Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел Error: Reference source not found);

            5. Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации (подраздел 9.6);

            6. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящей Конкурсной документации (подразделы Error: Reference source not found, Error: Reference source not found);

          2. Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса отклоняются без рассмотрения по существу.

          3. В случае неоднократного участия в конкурсных процедурах, организуемых Заказчиком, Участнику конкурса допускается не прикладывать юридические, финансовые документы и документы, подтверждающие квалификацию, оставшиеся неизменными с момента проведения предыдущей процедуры.

          4. Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Конкурсной заявке.

          5. Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью Участника конкурса.

          6. Требования пунктов 9.5.1.4 и 9.5.1.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

          7. Дополнительные носители информации (дискеты, CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Конкурсной заявки. Входящие в состав Конкурсной заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника конкурса (устав, учредительный договор и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

          8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Конкурсной заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Конкурсной заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

          9. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Конкурсную заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Конкурсная заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

          10. Участник конкурса также должен подготовить 1 копию Конкурсной заявки. Копии Конкурсной заявки подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Конкурсную заявку после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

          11. Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются («копия информационного конверта №1» и т.д.). При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник конкурса помещает в информационный конверт ссылку с указанием: («см. информационный конверт №… Конкурсной заявки»).

          12. Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

          13. Организатор по окончании конкурса возвращает (по просьбе Участника конкурса) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Конкурсной заявки данного Участника конкурса.

          14. Требования к сроку действия Конкурсной заявки

          15. Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме об участии в конкурсе (подраздел Error: Reference source not found). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 180 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками (пункт 9.9.1).




          1. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.

          2. Требования к языку Конкурсной заявки

          3. Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

          4. Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

          5. Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

          6. Требования к валюте Конкурсной заявки

          7. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

          8. Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

          9. Начальная (предельная) цена

          10. В соответствии с Извещением о проведении конкурса, начальная (предельная) цена не устанавливается;

          11. Разъяснение Конкурсной документации

          12. Участники конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями настоящей Конкурсной документации. Запросы на разъяснение Конкурсной документации должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника конкурса.

          13. Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 10 дней до истечения срока приема Конкурсных заявок (пункт 9.8.6). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам конкурса, официально получившим настоящую Конкурсную документацию (подраздел 9.3).

          14. Внесение поправок в Конкурсную документацию

          15. Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок (подпункт 9.8.6) вправе внести поправки в настоящую Конкурсную документацию.

          16. Все Участники конкурса, официально получившие настоящую Конкурсную документацию (подраздел 9.3), незамедлительно уведомляются о сути таких поправок с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением сообщения почтой или телеграммой.

          17. При необходимости Организатор конкурса может продлить срок приема Конкурсных заявок (пункт 9.5.1.33).

          18. Продление срока окончания приема Конкурсных заявок

          19. При необходимости Организатор конкурса имеет право продлевать срок окончания приема Конкурсных заявок, установленный в подпункте 9.8.6.

          20. Все Участники конкурса, официально получившие настоящую Конкурсную документацию (подраздел 9.3), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта). Дополнительно Организатор конкурса направляет этим Участникам конкурса письменное уведомление о переносе срока окончания приема Конкурсных заявок.

          21. Организатор конкурса также вправе попросить Участников конкурса продлить срок действия Конкурсных заявок. Участник конкурса вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора конкурса о продлении срока действия Конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных последствий, и Конкурсная заявка такого Участника конкурса действует в течение первоначально установленного срока.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Оао «курганэнерго»