• 1.4Прочие положения
  • 2.Техническое задание на выполнение работ.
  • 2.2. Лот №1: «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по адресу ул. Земляничная



  • страница3/17
    Дата27.10.2017
    Размер2 Mb.

    Заместитель директора по капитальному строительству


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

    1.3Обжалование


    1.3.1До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган. О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    1.3.2Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗО заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

    a)обоснование мотивов принятия решения;

    b)меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    1.3.3ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:

    a)при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

    b)признать заявление участника необоснованным.

    1.3.4Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗО заказчика, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

    1.3.5Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.


    1.4Прочие положения


    1.4.1Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    1.4.2Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.



    2.Техническое задание на выполнение работ.

    2.1 Общие сведения об объекте и предмете открытого запроса предложений:


      Предмет запроса предложений: на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

    Лот №1: «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по адресу ул. Земляничная,

    ул. Земляничная- 4, ул. Старомельничная, 10 в с. Бажуки Кунгурского района» для нужд производственного отделения Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»,



    Предельная (лимитная) цена: 208 552,00 руб. с учетом НДС
    Лот №2: «ВЛ - 0,4кВ фид. «Полевая» для электроснабжения временного строения для ЛПХ по адресу: Пермский район, пос. Красный Восход, ул. Степная,31» для нужд производственного отделения Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»,

    Предельная (лимитная) цена: 41 230,00 руб. с учетом НДС
    Лот №3: «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП 117, ВЛ - 0,4 кВ от ТП-119 для электроснабжения незавершенных строительством жилых домов по адресу ул.Санаторная, 1/9, ул. Славяновская, 11р.п. Юго-Камский Пермского района, Пермского края» для нужд производственного отделения Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

    Предельная (лимитная) цена: 201 500,00 руб. с учетом НДС

    Количество лотов в запросе: три.


    2.2. Лот №1: «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по адресу ул. Земляничная,

    ул. Земляничная- 4, ул. Старомельничная, 10 в с. Бажуки Кунгурского района» для нужд производственного отделения Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»,


    2.2.1. Техническое задание на проведение открытого запроса предложений.

    1. Основание для проведения открытого запроса предложений:

    1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на 2010 год.

    1.2. ГКПЗ на 2010 год, закупка № 4, лот № 86 .

    1.3. Договоры на технологическое присоединение 394/043-722/2009-КуЭС от 26.10.2009г,

    № 409/043-802/2009-КуЭС от 05.11.2009г., № 14/043-31/10-КуЭС от 20.01.2010г.

    1.4. Техническое задание на проектирование – приложение №1,2,3.


    2. Организационно-технические требования к Участникам

    Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее; экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим требованиям:

    2.1. Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;

    2.2.Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения проектных работ по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики;

    2.3. Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по предыдущим контрактам);

    2.4.Участник должен отвечать следующим требованиям: оценка финансовой устойчивости предприятия должна быть не ниже 50 баллов, согласно методике оценки, приведенной в приложении № 4 настоящей документации (расчет финансовой устойчивости предприятия производится исходя из данных бухгалтерской отчетности за последний завершенный период (последним завершенным периодом принимается последний завершенный год). Участник имеющий показатель устойчивости меньше 50 баллов к участию в запрос предложений не допускается.


    3. Требования к организации, ведению и качеству работ

    3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, с соблюдением требований земельного и градостроительного законодательства.

    3.2. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами нарушений в процессе выполнения предпроектных и проектных работ.

    3.3. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения до момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.

    3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

    3.5. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего технического задания, без предварительного письменного согласия Заказчика.

    3.6. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению проектных работ субподрядных организаций.

    4. Требования по обоснованию цены заявки

    4.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен представить Таблицу оценки стоимости работ данного Технического задания, а также сметную документацию.

    4.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной и включает в себя все расходы.

    4.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает 5% от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

    4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть изменена, а именно:

    4.4.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых этапов работ

    4.4.2. Цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых работ в случае конъюнктурных изменений на рынке.

    4.5. Изменение цены договора в случаях, предусмотренных п.п. 4.4.1, 4.4.2 оформляется дополнительным соглашением к договору.
    5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

    5.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

    5.1.1 Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ, составленных согласно Ведомости договорной цены.

    5.1.2. Счета-фактуры.

    2.0.15.1.3. Документы, указанные в п.5.1.1., 5.1.2. предоставляются в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

    5.2. В случае не предоставления документов, подтверждающих оплату работ по формированию акта выбора земельного участка, изыскательских работ, работ по согласованию проекта, Заказчик вправе уменьшить стоимость соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем не были представлены документы, подтверждающие оплату данных услуг.

    5.3. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

    5.4. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора.


    6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок

    6.1. Копия свидетельства на допуск к видам работ, являющихся предметом запроса предложений, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства.

    6.2. Смета на ПИР, согласно «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», с переводом в текущие цены.

    6.3. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 3 года.

    6.4. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ.

    6.5. Календарный план этапов работ.

    6.6. Анкета учасника.

    6.7. Подписанный договор подряда (в 2-х экземплярах) по форме и содержанию согласно прилагаемой к настоящему открытому запросу предложений форме, с наличием всех предусмотренных приложений. В договоре подряда в обязательном порядке следует указывать: стоимость выполняемых работ, сроки выполняемых работ, полные реквизиты Подрядчика.

    6.8. Паспортные данные исполнителя для оформления доверенности по представлению интересов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в органах местного самоуправления для оформления и согласования актов выбора земельного участка, и их утверждения.
    7. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений:

    Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах 1 кв. 2010г. составляет: 208,552 тыс.руб. (с НДС). В том числе:

    1.ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу ул. Земляничная – 68,189 тыс. рублей с учетом НДС;

    2. ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу ул. Земляничная- 4 - 61,538 тыс. рублей с учетом НДС;

    3.ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу ул. Старомельничная, 10 - 78,825 тыс. рублей с учетом НДС.

    Стоимость работ в текущих ценах, объявленная Участником на выполнение объёма работ является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнении договора. Источник финансирования – прибыль от ТП.


    8. Вид строительства:

    8.1. Новое строительство.


    9. Исходные данные:

    91. Техническое задание на проектирование – приложение №1,2,3.

    9.2. Сроки начала и окончания проектирования: начало проектирования – июнь 2010г., окончание проектирования – август 2010г.
    Составитель технического задания: начальник ОПР УКС Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», Федосеева И.В., тел. (342) 239-94-13

    2.2.2. Задание на проектирование строительства объекта производственного отделения Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»:

    «Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, в с. Бажуки, ул.Земляничная Кунгурского района»
    1. Основание для проектирования.

    1.1.Договор на технологическое присоединение № 394/043-722/2009-КуЭС от 26.10.2009г.

    1.2. Технические условия на электроснабжение № 9-0-944 от 26.10..2009г. выданные ПО КуЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (Приложение №1).

    2. Вид строительства:

    2.1. Новое строительство



    3. Стадийность проектирования:

    3.1. Рабочий проект.



    4. Основные технико-экономические показатели:

    4.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ протяженность 0,25 км.



    5. Объем проектирования:

    На основании технических условий № 9-0-944 от 26.10..2009г., приложение к договору о технологическом присоединении № 394/043-722/2009-КуЭС от 26.10.2009г. проектом предусмотреть:

    5.1. Присоединение общей потребляемой мощности 12 кВт, напряжением 0,4 кВ по ВЛ № 1 – 0,38 кВ с опоры № 20, от ТП № 178 – 160 кВА по ВЛ № 9 - 10 кВ ПС «Мазунино».

    5.2 Строительство участка ВЛ-0,38кВ от опоры № 20 ВЛ № 1-0,38 кВ.. Примерная протяженность участка 0,25 км. Опоры применить деревянные на ж/б приставках. Провод марки А-35.

    5.3. Схема электроснабжения объекта при выполнении технических условий будет соответствовать 3-ой категории по надежности электроснабжения.

    5.4 Проект согласовать со всеми заинтересованными и контролирующими организациями.



    6. Особые условия:

    6.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

    6.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

    6.3. Отдельными томами предоставить:

    6.3.1. Ведомость объёмов работ.

    6.3.2. Ведомость строительных материалов.

    6.3.3. Ведомость оборудования.

    6.3.4. Обзорные чертежи.

    (Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).

    6.4. Инженерные изыскания выполнить в необходимых объемах для проектирования в координатах МСК-59 и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СниП 10-01-94, СП 11-104-97.



    7. Требование к разработке вариантов:

    7.1. Не требуется.

    8. В составе проекта выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством следующие документы:

    8.1. Согласованный акт выбора земельного участка и приложения к акту выбора земельного участка.

    8.2. Постановление о предварительном месте размещения объекта.

    9. Состав сметной документации:

    При составлении сметной документации учесть следующее:

    9.1. Месторасположение объекта: Пермский край Кунгурский район с.Бажуки. ул.Земляничная.

    9.2. Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации.

    9.3. Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Пермского края и в текущих ценах.

    9.4. В главе 1 сводного сметного расчета (ССР) предусмотреть:

    9.4.1. Затраты на отвод земельного участка, оформление землеустроительной документации, затраты на изъятие или аренду лесных участков, затраты на исполнительную съемку после окончания строительства, разработку и экспертизу раздела «Проект освоения лесов» (при необходимости) после заключения договора аренды, стоимость которых определить по Сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ), введенный в действие Приказом Роскомзема с 01.01.1996г, с применением коэффициентов перевода в уровень цен 2001г;

    9.4.2. Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закрепление, определённым по сборникам базовых цен на изыскательские работы, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110;

    9.4.3. Затраты на плату за землю при изъятии земельного участка, выплату земельного налога в период строительства за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства в соответствии с действующим законодательством;

    9.4.4. Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определённым по расчётам и ценам на услуги;

    9.4.5. Затраты на мероприятия по рекультивации земель;

    9.5. Затраты на возведение титульных временных зданий и сооружений принять в процентах от итога глав 1-7 ССР по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001.

    9.6. Затраты на временное электроснабжение, строительство временных дорог, проездов и переездов принять по локальным сметным расчётам согласно ПОС.

    9.7. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

    9.7.1. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и Приложению 1 к распоряжению ОАО РАО “ЕЭС России” и ОАО ”ФСК ЕЭС” от 30.06.2008г. №207р/192р в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

    9.7.2. Затраты на проведение пусконаладочных работ принять в размере не более 5,6% от базовой стоимости оборудования на основании схем и программ ПНР с применением ТЕРп-2001;

    9.7.3. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС, но не более 1% от СМР итогов глав 1-8 ССР ;

    9.7.4. Командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

    9.7.5. Затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС, но не более 2,5% от СМР итогов глав 1-8 ССР;

    9.7.6. Затраты на проведение и организацию подрядных торгов принять в размере 0,132%;

    9.7.7. При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

    9.7.8. В главе 10 ССР предусмотреть затраты на содержание Заказчика в размере – 3,5 %.

    9.7.9. Предусмотреть в главе 12 ССР:

    9.7.9.1. Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

    9.7.9.2. Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г № 110;

    9.7.9.3. Затраты на осуществление авторского надзора принять 0,2% от итога глав 1-9 ССР.

    9.7.10. При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06.

    9.7.11. Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты информационно-справочного бюллетеня КО-ИНВЕСТ. При определении стоимости оборудования учесть:

    9.7.11.1. Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60. МДС 81-35.2004;

    9.7.11.2. Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64. МДС 81-35.2004.

    9.7.12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3% по итогам глав 1-12 ССР согласно п. 4.96. МДС 81-35.2004.

    9.7.13. Затраты на техническую инвентаризацию, изготовление документов кадастрового и технического учета, в т.ч. технического паспорта объекта, могут быть оплачены дополнительно при условии подтверждения затрат на непредвиденные расходы.



    10. Общие требования:

    10.1. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прилагаемыми прайс-листами поставщиков. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономного использования денежных средств на строительство объекта.

    10.2. Применение дорогостоящих импортных материалов и оборудования в обязательном порядке согласовывать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

    10.3. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

    10.4. Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, СП и законодательства РФ.

    10.5. Предусмотреть максимальное применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, отдельных зданий, сооружений и их элементов.

    10.6 Трассу ЛЭП согласовать с производственным отделением Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

    11. Сроки начала и окончания проектирования:

    11.1. Сроки определяются ТЗ на проведение закупочных процедур.



    12. Заказчик проекта: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
    Приложение №1 - Технические условия на электроснабжение ТУ № 9-0-944 от 26.10..2009г - приложение к договору на техприсоединение № 394/043-722/2009-КуЭС от 26.10.2009г.

    2.2.3. Задание на проектирование строительства объекта производственного отделения Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»:

    «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, в с. Бажуки,

    ул. Земляничная- 4 Кунгурского района»

    1. Основание для проектирования.

    1.1. Договор на технологическое присоединение № 409/043-802/2009-КуЭС от 05.11.2009г.

    1.2. Технические условия на электроснабжение № 9-0-1001 от 09.11.2009г. выданные ПО КуЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (Приложение №1).

    2. Вид строительства:

    2.1. Новое строительство



    3. Стадийность проектирования:

    3.1. Рабочий проект.



    4. Основные технико-экономические показатели:

    4.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ протяженность 0,12 км.



    5. Объем проектирования:

    На основании технических условий № 9-0-1001 от 09.11.2009г., приложение к договору о технологическом присоединении № 409/043-802/2009-КуЭС от 05.11..2009г. проектом предусмотреть:

    5.1. Присоединение общей потребляемой мощности 5кВт на напряжении 0,22 кВ от вновь построенного участка ВЛ № 1 - 0,38 кВ от ТП № 178 – 160 кВА по ВЛ № 9-10 кВ ПС «Мазунино».

    5.2 Строительство участка ВЛ-0,38 кВ от ТП №178 до опоры № 4 ВЛ № 1-0,38 кВ. Точку присоединения согласовать с Калининским участком ПО КуЭС.

    Примерная протяженность участка 0,12 км. Опоры применить деревянные на ж/б приставках. Провод марки А-50.

    5.3. Схема электроснабжения объекта при выполнении технических условий будет соответствовать 3-ой категории по надежности электроснабжения.

    5.4 Проект согласовать со всеми заинтересованными и контролирующими организациями.

    6. Особые условия:

    6.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

    6.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

    6.3. Отдельными томами предоставить:

    6.3.1. Ведомость объёмов работ.

    6.3.2. Ведомость строительных материалов.

    6.3.3. Ведомость оборудования.

    6.3.4. Обзорные чертежи.

    (Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).

    6.4. Инженерные изыскания выполнить в необходимых объемах для проектирования в координатах МСК-59 и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СниП 10-01-94, СП 11-104-97.



    7. Требование к разработке вариантов:

    7.1. Не требуется.

    8. В составе проекта выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством следующие документы:

    8.1. Согласованный акт выбора земельного участка и приложения к акту выбора земельного участка.

    8.2. Постановление о предварительном месте размещения объекта.

    9. Состав сметной документации:

    При составлении сметной документации учесть следующее:

    9.1. Месторасположение объекта: Пермский край Кунгурский район с.Бажуки. ул. Земляничная, 4.

    9.2. Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации.

    9.3. Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Пермского края и в текущих ценах.

    9.4. В главе 1 сводного сметного расчета (ССР) предусмотреть:

    9.4.1. Затраты на отвод земельного участка, оформление землеустроительной документации, затраты на изъятие или аренду лесных участков, затраты на исполнительную съемку после окончания строительства, разработку и экспертизу раздела «Проект освоения лесов» (при необходимости) после заключения договора аренды, стоимость которых определить по Сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ), введенный в действие Приказом Роскомзема с 01.01.1996г, с применением коэффициентов перевода в уровень цен 2001г;

    9.4.2. Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закрепление, определённым по сборникам базовых цен на изыскательские работы, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110;

    9.4.3. Затраты на плату за землю при изъятии земельного участка, выплату земельного налога в период строительства за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства в соответствии с действующим законодательством;

    9.4.4. Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определённым по расчётам и ценам на услуги;

    9.4.5. Затраты на мероприятия по рекультивации земель;

    9.5. Затраты на возведение титульных временных зданий и сооружений принять в процентах от итога глав 1-7 ССР по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001.

    9.6. Затраты на временное электроснабжение, строительство временных дорог, проездов и переездов принять по локальным сметным расчётам согласно ПОС.

    9.7. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

    9.7.1. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и Приложению 1 к распоряжению ОАО РАО “ЕЭС России” и ОАО ”ФСК ЕЭС” от 30.06.2008г. №207р/192р в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

    9.7.2. Затраты на проведение пусконаладочных работ принять в размере не более 5,6% от базовой стоимости оборудования на основании схем и программ ПНР с применением ТЕРп-2001;

    9.7.3. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС, но не более 1% от СМР итогов глав 1-8 ССР ;

    9.7.4. Командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

    9.7.5. Затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС, но не более 2,5% от СМР итогов глав 1-8 ССР;

    9.7.6. Затраты на проведение и организацию подрядных торгов принять в размере 0,132%;

    9.7.7. При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

    9.7.8. В главе 10 ССР предусмотреть затраты на содержание Заказчика в размере – 3,5 %.

    9.7.9. Предусмотреть в главе 12 ССР:

    9.7.9.1. Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

    9.7.9.2. Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г № 110;

    9.7.9.3. Затраты на осуществление авторского надзора принять 0,2% от итога глав 1-9 ССР.

    9.7.10. При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06.

    9.7.11. Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты информационно-справочного бюллетеня КО-ИНВЕСТ. При определении стоимости оборудования учесть:

    9.7.11.1. Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60. МДС 81-35.2004;

    9.7.11.2. Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64. МДС 81-35.2004.

    9.7.12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3% по итогам глав 1-12 ССР согласно п. 4.96. МДС 81-35.2004.

    9.7.13. Затраты на техническую инвентаризацию, изготовление документов кадастрового и технического учета, в т.ч. технического паспорта объекта, могут быть оплачены дополнительно при условии подтверждения затрат на непредвиденные расходы.



    10. Общие требования:

    10.1. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прилагаемыми прайс-листами поставщиков. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономного использования денежных средств на строительство объекта.

    10.2. Применение дорогостоящих импортных материалов и оборудования в обязательном порядке согласовывать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

    10.3. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

    10.4. Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, СП и законодательства РФ.

    10.5. Предусмотреть максимальное применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, отдельных зданий, сооружений и их элементов.

    10.6 Трассу ВЛ0

    согласовать с производственным отделением Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».



    11. Сроки начала и окончания проектирования:

    11.1. Сроки определяются ТЗ на проведение закупочных процедур.



    12. Заказчик проекта: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
    Приложение №1 - Технические условия на электроснабжение ТУ № 9-0-1001 от 09.11.2009г - приложение к договору на техприсоединение № 409/043-802/2009-КуЭС от 05.11.2009г.

    2.2.4. Задание на проектирование строительства объекта производственного отделения Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»:

    «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, в с. Бажуки,

    ул. Старомельничная 10, Кунгурского района».
    1. Основание для проектирования.

    1.1. Договор на технологическое присоединение № 14/043-31/2010-КуЭС от 20.01.2010г.

    1.2. Технические условия на электроснабжение № 9-0-27 от 20.01.2010г. выданные ПО КуЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (Приложение №1).

    2. Вид строительства:

    2.1. Новое строительство



    3. Стадийность проектирования:

    3.1. Рабочий проект.



    4. Основные технико-экономические показатели:

    4.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ протяженность 0,45 км.



    5. Объем проектирования:

    На основании технических условий № 9-0-27 от 20.01.2010г., приложение к договору о технологическом присоединении № 14/043-31/2010-КуЭС от 20.01.2010г. проектом предусмотреть:

    5.1. Присоединение общей потребляемой мощности 14 кВт на напряжении 0,38 кВ по ВЛ № 2 – 0,38 кВ, от КТП № 91 – 160 кВА по ВЛ № 9- 10 кВ ПС «Мазунино».

    5.2 Строительство участка ВЛ-0,38кВ от опоры № 12 ВЛ № 2-0,38 кВ.. Примерная протяженность участка 0, 45км. Опоры применить деревянные на ж/б приставках. Провод марки А-50.

    5.3. Схема электроснабжения объекта при выполнении технических условий будет соответствовать 3-ой категории по надежности электроснабжения.

    5.4 Проект согласовать со всеми заинтересованными и контролирующими организациями.



    6. Особые условия:

    6.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

    6.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ.

    6.3. Отдельными томами предоставить:

    6.3.1. Ведомость объёмов работ.

    6.3.2. Ведомость строительных материалов.

    6.3.3. Ведомость оборудования.

    6.3.4. Обзорные чертежи.

    (Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).

    6.4. Инженерные изыскания выполнить в необходимых объемах для проектирования в координатах МСК-59 и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СниП 10-01-94, СП 11-104-97.



    7. Требование к разработке вариантов:

    7.1. Не требуется.

    8.В составе проекта выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством следующие документы:

    8.1.Согласованный акт выбора земельного участка и приложения к акту выбора земельного участка.

    8.2. Постановление о предварительном месте размещения объекта.

    9. Состав сметной документации:

    При составлении сметной документации учесть следующее:

    9.1.Месторасположение объекта: Пермский край Кунгурский район с.Бажуки. ул. Старомельничная 10.

    9.2. Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации.

    9.3. Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Пермского края и в текущих ценах.

    9.4. В главе 1 сводного сметного расчета (ССР) предусмотреть:

    9.4.1. Затраты на отвод земельного участка, оформление землеустроительной документации, затраты на изъятие или аренду лесных участков, затраты на исполнительную съемку после окончания строительства, разработку и экспертизу раздела «Проект освоения лесов» (при необходимости) после заключения договора аренды, стоимость которых определить по Сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ), введенный в действие Приказом Роскомзема с 01.01.1996г, с применением коэффициентов перевода в уровень цен 2001г;

    9.4.2. Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закрепление, определённым по сборникам базовых цен на изыскательские работы, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110;

    9.4.3. Затраты на плату за землю при изъятии земельного участка, выплату земельного налога в период строительства за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства в соответствии с действующим законодательством;

    9.4.4. Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определённым по расчётам и ценам на услуги;

    9.4.5. Затраты на мероприятия по рекультивации земель;

    9.5. Затраты на возведение титульных временных зданий и сооружений принять в процентах от итога глав 1-7 ССР по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001.

    9.6. Затраты на временное электроснабжение, строительство временных дорог, проездов и переездов принять по локальным сметным расчётам согласно ПОС.

    9.7. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

    9.7.1. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и Приложению 1 к распоряжению ОАО РАО “ЕЭС России” и ОАО ”ФСК ЕЭС” от 30.06.2008г. №207р/192р в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

    9.7.2. Затраты на проведение пусконаладочных работ принять в размере не более 5,6% от базовой стоимости оборудования на основании схем и программ ПНР с применением ТЕРп-2001;

    9.7.3. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС, но не более 1% от СМР итогов глав 1-8 ССР ;

    9.7.4. Командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

    9.7.5. Затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС, но не более 2,5% от СМР итогов глав 1-8 ССР;

    9.7.6. Затраты на проведение и организацию подрядных торгов принять в размере 0,132%;

    9.7.7. При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

    9.7.8. В главе 10 ССР предусмотреть затраты на содержание Заказчика в размере – 3,5 %.

    9.7.9. Предусмотреть в главе 12 ССР:

    9.7.9.1. Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

    9.7.9.2. Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г № 110;

    9.7.9.3. Затраты на осуществление авторского надзора принять 0,2% от итога глав 1-9 ССР.

    9.7.10. При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06.

    9.7.11. Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты информационно-справочного бюллетеня КО-ИНВЕСТ. При определении стоимости оборудования учесть:

    9.7.11.1. Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60. МДС 81-35.2004;

    9.7.11.2. Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64. МДС 81-35.2004.

    9.7.12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3% по итогам глав 1-12 ССР согласно п. 4.96. МДС 81-35.2004.

    9.7.13. Затраты на техническую инвентаризацию, изготовление документов кадастрового и технического учета, в т.ч. технического паспорта объекта, могут быть оплачены дополнительно при условии подтверждения затрат на непредвиденные расходы.



    10. Общие требования:

    10.1. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прилагаемыми прайс-листами поставщиков. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономного использования денежных средств на строительство объекта.

    10.2. Применение дорогостоящих импортных материалов и оборудования в обязательном порядке согласовывать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

    10.3. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

    10.4. Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, СП и законодательства РФ.

    10.5. Предусмотреть максимальное применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, отдельных зданий, сооружений и их элементов.

    10.6 Трассу ЛЭП согласовать с производственным отделением Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

    11. Сроки начала и окончания проектирования:

    11.1. Сроки определяются ТЗ на проведение закупочных процедур.



    12. Заказчик проекта: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
    Приложение №1 - Технические условия на электроснабжение ТУ № 9-0-27 от 20.01.2010г - приложение к договору на технологическое присоединение № 14/043-31/2010-КуЭС от 20.01.2010г.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Заместитель директора по капитальному строительству