страница8/17
Дата27.10.2017
Размер2 Mb.

Заместитель директора по капитальному строительству


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Кунгурского района».

Начало работ: «____»__________ 2010 г.


Окончание работ: «____»__________ 2010 г.




Наименование этапа

Календарный план выполнения этапов

в неделях ( месяцах)



1

2

3

4

5

6



1

























2

























3

























4

























5



















































Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"


Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

«_______»_________________________ 2010г.

Приложение №3 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Протокол соглашения о договорной цене по выполнению проектно-изыскательских работ


по объекту: «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по адресу ул. Земляничная, ул. Земляничная- 4, ул. Старомельничная, 10 в с. Бажуки

Кунгурского района».




(Заполняется подрядчиком)

Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

«_______»_________________________ 2010г.




ЛОТ №2
ДОГОВОР ПОДРЯДА№ ______

на выполнение проектных и изыскательских работ
г. Пермь «____» ___________ 2010г.
ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Хайруллина Ильдара Джавдетовича, действующего на основании доверенности № 07-63-10 от 24.02.2010г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили по результатам проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя от ________ № ______, заключили настоящий Договор о следующем:


  1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы по объекту: «ВЛ – 0,4Кв фид. «Полевая» для электроснабжения временного строения для ЛПХ по адресу: Пермский район, пос. Красный Восход, ул. Степная,31» в производственном отделении Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или) документации определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работы, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяются календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ с «_____» _______________ 2010 г. по «______» _____________ 2010 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной только после подписания без разногласий (замечаний) Акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет _______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________) рубля. Всего: ______ (___________) рубля.

2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.


________________Заказчик _____________Подрядчик

2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую выполненную работу по истечении 6 (шести) месяцев после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счет-фактур. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре

2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.


3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ.


________________Заказчик _____________Подрядчик

В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.8. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.


4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

4.1.7. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ

4.1.8. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.10. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.
4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

________________Заказчик _____________Подрядчик

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.



5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались, связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

5.5. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.


________________Заказчик _____________Подрядчик

6.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2.Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.3.Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных работ (этапов работ).

8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.


9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

9.3.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.3.2.Нарушения Подрядчиком сроков выполнения проектно-изыскательских работ;

9.3.3.Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 9тридцать) дней;

9.3.4.Аннулирования свидетельств, лицензий, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на проектирование.


________________Заказчик _____________Подрядчик

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.


11. Заключительные положения

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу при подписании следующих Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1) Техническое задание;

2) Календарный план;

3) Протокол соглашения о договорной цене
12. Адреса и реквизиты сторон:


Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

620026 г. Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д.140

ИНН 6671163413; КПП 667201001


Филиал ОАО ««МРСК Урала» - «Пермэнерго»

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

ИНН 6671163413, КПП 590402001
Пермский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК»

Р/счет: 40702810500050005320

Кор/счет: 30101810000000000710 в ГРКЦ г. Перми

БИК: 045773710

ИНН: 6612010782

КПП: 590243001


Грузополучатель:

ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

614000, г. Пермь, ул. Г.Звезда, 2а

ИНН 6671163413 КПП 590232001




Подрядчик:

Заместитель директора по

капитальному строительству И.Д.Хайруллин







Примечание:

Участник должен заполнить все обязательные строки в Договоре (наименование Организации. Руководитель, стоимость договора, наименование работ, реквизиты, техническое задание, протокол соглашения о договорной цене). Договор прилагается к оригиналу заявки Участника в 2-х экземплярах со всеми обязательными приложениями. Соответствующим образом заполненный. Договор не прошивается, но подписывается участником на каждой странице.


Приложение №1 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________

Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«ВЛ - 0,4кВ фид. «Полевая» для электроснабжения временного строения для ЛПХ по адресу: Пермский район, пос. Красный Восход, ул. Степная,31».

1.Выполняемые работы:

1.1. Присоединение максимальной мощности 5 кВт для электроснабжения временного строения для ЛПХ по адресу: Пермский край, Пермский р-н, пос. Красный Восход, ул.Степная, 31 предусматривается на напряжении 0,4 кВ по фидеру 0,4 кВ «полевая» от ТП-3233 (ПС Восход, ф.Комплекс-1-10кВ) принадлежащему ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

Точку подключения согласовать с мастером Усть-Качкинского сетевого участка ПО ЦЭС.

1.2.Запроектировать:

1.2.1. совместную подвеску провода 0,4 кВ марки СИП по опорам №1 ВЛ-0,4кВ ф.Полевая, № 2 ВЛ-10кВ ф.Комплекс-1 до границы участка по ул.Степная пос.Красный Восход;

1.2.2. контур повторного заземления нулевого провода в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.3. Схема электроснабжения временного строения ЛПХ при выполнении технических условий будет соответствовать 3-ей категории по надежности электроснабжения.

Сроки: начало - ___________ 2010 г., окончание - ___________ 2010 г.



2. Особые условия:

2.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

2.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ 16.02.2008г. № 87 в редакции постановлениий правительства РФ № 427 от 18.05.2009г.и №1044 от 21.12.2009г.

2.3. Отдельными томами предоставить:

2.3.1. Ведомость объёмов работ.

2.3.2. Ведомость строительных материалов.

2.3.3. Ведомость оборудования.

2.3.4. Обзорные чертежи.

(Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).

2.4. На этапе формирования спецификации согласовать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» перечень материалов и оборудования, поставляемых заказчиком, исходя из условия, что оборудование полностью поставляется заказчиком, а так же заказчик поставляет следующие материалы:

- опоры

- изоляторы



- кабельно-проводниковую продукцию

- кабельные муфты

-железобетонные изделия.

2.5. Инженерные изыскания выполнить в необходимых объемах для проектирования в координатах МСК-59 и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СниП 10-01-94, СП 11-104-97.





Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин


Подрядчик:

Приложение №2 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________

Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ

по объекту: «ВЛ - 0,4кВ фид. «Полевая» для электроснабжения временного строения для ЛПХ по адресу: Пермский район, пос. Красный Восход, ул. Степная,31».

Начало работ: «____»__________ 2010 г.


Окончание работ: «____»__________ 2010 г.




Наименование этапа

Календарный план выполнения этапов

в неделях ( месяцах)



1

2

3

4

5

6



1

























2

























3

























4

























5



















































Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"


Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

«_______»_________________________ 2010г.

Приложение №3 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Протокол соглашения о договорной цене по выполнению проектно-изыскательских работ


по объекту: «ВЛ - 0,4кВ фид. «Полевая» для электроснабжения временного строения для ЛПХ по адресу: Пермский район, пос. Красный Восход, ул. Степная,31».

(Заполняется подрядчиком)

Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

«_______»_________________________ 2010г.



ЛОТ №3

ДОГОВОР ПОДРЯДА№ ______

на выполнение проектных и изыскательских работ
г. Пермь «____» ___________ 2010г.
ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Хайруллина Ильдара Джавдетовича, действующего на основании доверенности № 07-63-10 от 24.02.2010г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили по результатам проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя от ________ № ______, заключили настоящий Договор о следующем:


  1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы по объекту: «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП 117, ВЛ - 0,4 кВ от ТП-119 для электроснабжения незавершенных строительством жилых домов по адресу ул.Санаторная, 1/9, ул. Славяновская, 11 р.п. Юго-камский Пермского района, Пермского края» в производственном отделении Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или) документации определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работы, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяются календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ с «_____» _______________ 2010 г. по «______» _____________ 2010 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной только после подписания без разногласий (замечаний) Акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет _______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________) рубля. Всего: ______ (___________) рубля.

2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.

________________Заказчик _____________Подрядчик
2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую выполненную работу по истечении 6 (шести) месяцев после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счет-фактур. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре

2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.
3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ.


________________Заказчик _____________Подрядчик
В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.8. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

4.1.7. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ

4.1.8. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.10. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.
4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.


________________Заказчик _____________Подрядчик

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.



5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались, связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

5.5. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

________________Заказчик _____________Подрядчик
6.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2.Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.3.Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных работ (этапов работ).

8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.


9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

9.3.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.3.2.Нарушения Подрядчиком сроков выполнения проектно-изыскательских работ;

9.3.3.Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 9тридцать) дней;

9.3.4.Аннулирования свидетельств, лицензий, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на проектирование.


________________Заказчик _____________Подрядчик

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.


11. Заключительные положения

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу при подписании следующих Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1) Техническое задание;

2) Календарный план;

3) Протокол соглашения о договорной цене
12. Адреса и реквизиты сторон:


Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

620026 г. Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д.140

ИНН 6671163413; КПП 667201001


Филиал ОАО ««МРСК Урала» - «Пермэнерго»

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

ИНН 6671163413, КПП 590402001
Пермский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК»

Р/счет: 40702810500050005320

Кор/счет: 30101810000000000710 в ГРКЦ г. Перми

БИК: 045773710

ИНН: 6612010782

КПП: 590243001


Грузополучатель:

ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

614000, г. Пермь, ул. Г.Звезда, 2а

ИНН 6671163413 КПП 590232001




Подрядчик:

Заместитель директора по

капитальному строительству И.Д.Хайруллин







Примечание:

Участник должен заполнить все обязательные строки в Договоре (наименование Организации. Руководитель, стоимость договора, наименование работ, реквизиты, техническое задание, протокол соглашения о договорной цене). Договор прилагается к оригиналу заявки Участника в 2-х экземплярах со всеми обязательными приложениями. Соответствующим образом заполненный. Договор не прошивается, но подписывается участником на каждой странице.

Приложение №1 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП 117, ВЛ - 0,4 кВ от ТП-119 для электроснабжения незавершенных строительством жилых домов по адресу ул.Санаторная, 1/9, ул. Славяновская, 11 р.п. Юго-Камский Пермского района, Пермского края»

1.Выполняемые работы:

1.1. ПО ТУ № 755-297-3п-933 от 01.12.2009г ул. Санаторная 9/1:

Присоединение максимальной мощности 8 кВт для электроснабжения объекта: незавершенного строительством жилого дома по адресу: Пермский край, Пермский район, р.п. Юго-Камский, ул.Санаторная, 1/9, предусматривается на напряжении 0,4 кВ по фидеру 0,4 кВ «№2» от ТП-117 (ПС «Юго-Камск», ф. «№1»-6кВ) после его усиления силами филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

Точку подключения согласовать с мастером Юго-Камского сетевого участка ПО ЦЭС.

1.1.1.Демонтаж существующего провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.» №2» от ТП-117, в связи с его недостаточной пропускной способностью.

1.1.2.Монтаж четырех дополнительных опор из пропитанной древесины с укосом на железобетонных приставках. Номер опоры в точке подключения и необходимость её замены на анкерную согласовать с Култаевским РЭС ПО ЦЭС.

1.1.3. Монтаж провода марки СИП сечением 70 мм2 (L ~ 700 м) по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП-117.

1.1.4.Предусмотреть монтаж контура повторного заземления нулевого провода в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.1.5.Трассу ВЛ-0,4кВ согласовать с представителем Култаевского РЭС, службой распред. сетей ПО ЦЭС, владельцем земли и всеми заинтересованными организациями установленным порядком.
1.2 .ПО ТУ № 755-297-3п-941 от 01.12.2009г., ул. Славяновская, 11:

Присоединение максимальной мощности 8 кВт для электроснабжения объекта: незавершенного строительством жилого дома по адресу: Пермский край, Пермский район, р.п. Юго-Камский, ул.Славянская, д.11. предусматривается на напряжении 0,4 кВ по фидеру 0,4 кВ «№1» от ТП-119 (ПС «Юго-Камск», ф. «№1»-6кВ), принадлежащему ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

Точку подключения согласовать с мастером Юго-Камского сетевого участка ПО ЦЭС.

1.2.1.Запроектировать дополнительную опору из пропитанной древесины с укосом на железобетонных приставках. Место установки дополнительной опоры согласовать с представителем Култаевского РЭС, со службой распред.сетей ПО ЦЭС, владельцем земли и всеми заинтересованными организациями установленным порядком.

1.2..2. Запроектировать совместную подвеску провода 0,4 кВ марки СИП сечением 70 мм2 по существующим опорам ВЛ-6кВ ф. «№1» от ПС Юго-Камск на участке от ТП-119 до вновь устанавливаемой опоры (L ~ 300м).

1.2.3.Предусмотреть монтаж контуров повторного заземления нулевого провода в соответствии с ПУЭ.


1.3.Схема электроснабжения объектов при выполнении технических условий будет соответствовать 3-ой категории по надежности электроснабжения.

Сроки: начало - ___________ 2010 г., окончание - ___________ 2010 г.


2. Особые условия:

2.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

2.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ 16.02.2008г. № 87 в редакции постановлениий правительства РФ № 427 от 18.05.2009г.и №1044 от 21.12.2009г.

2.3. Отдельными томами предоставить:

2.3.1. Ведомость объёмов работ.

2.3.2. Ведомость строительных материалов.

2.3.3. Ведомость оборудования.

2.3.4. Обзорные чертежи.

(Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).

2.4. На этапе формирования спецификации согласовать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» перечень материалов и оборудования, поставляемых заказчиком, исходя из условия, что оборудование полностью поставляется заказчиком, а так же заказчик поставляет следующие материалы:

- опоры

- изоляторы



- кабельно-проводниковую продукцию

- кабельные муфты

-железобетонные изделия.

2.5. Инженерные изыскания выполнить в необходимых объемах для проектирования в координатах МСК-59 и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СниП 10-01-94, СП 11-104-97.





Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин


Подрядчик:

Приложение №2 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ

по объекту: «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП 117, ВЛ - 0,4 кВ от ТП-119 для электроснабжения незавершенных строительством жилых домов по адресу ул.Санаторная, 1/9, ул. Славяновская, 11 р.п. Юго-Камский

Пермского района, Пермского края»

Начало работ: «____»__________ 2010 г.


Окончание работ: «____»__________ 2010 г.




Наименование этапа

Календарный план выполнения этапов

в неделях ( месяцах)



1

2

3

4

5

6



1

























2

























3

























4

























5



















































Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"


Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

«_______»_________________________ 2010г.

Приложение №3 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________




Протокол соглашения о договорной цене по выполнению проектно-изыскательских работ

по объекту: «ВЛ-0,4 кВ ф. «№2» от ТП 117, ВЛ - 0,4 кВ от ТП-119 для электроснабжения незавершенных строительством жилых домов по адресу ул.Санаторная, 1/9, ул. Славяновская, 11 р.п. Юго-Камский Пермского района, Пермского края»

(Заполняется подрядчиком)

Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

«_______»_________________________ 2010г.



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Заместитель директора по капитальному строительству